Construction du siège de la 3CO – LOT N° 09 : CHARPENTE
Contact Information
Communauté de Communes du Centre-Ouest
Category:
Marché de travaux
Category:
Marché de travaux
Description
Communauté de Commune Centre Ouest (3CO)
1444 Avenue du Lac Mroalé
97680 TSINGONI
Pouvoir adjudicateur : Communauté de Commune Centre Ouest (3CO)
1444 Avenue du Lac Mroalé 97680 TSINGONI Téléphone : (+262) 269.63.76.76 Adresse internet : https://www.3co-mayotte.fr/ L’avis concerne un marché. La Construction du siège de la 3CO – Construction du siège de la 3CO – LOT N° 09 : CHARPENTE Lieu principal d’exécution : Route du golf Combani 97680 Tsingoni Code NUTS : FRY50 CPV principal : 44230000-1 Les prestations sont traitées à prix forfaitaires. Procédure : MAPA ouvert Critères d’attribution (voir règlement de consultation pour les détails) Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous : 1. Critère Délai d’exécution : 10/100 points. Délai calendrier détaillé proposés pour assurer les travaux dans les délais impartis (délais de commande, approvisionnement du chantier, travaux) noté sur 10 points : – Délai (hors période de préparation) /5points – Planning prévisionnel : /5points • Absence de calendrier prévisionnel : 0 • Incohérence du délai proposé par rapport au délai moyen de toutes les offres sans justification : 1 à 2 • Validation du calendrier du Maître d’œuvre CCAP durée : 2.5 • Production d’un calendrier cohérent : 3 à 4 • Production d’un calendrier cohérent et justifié (par des rendements par exemple) : 4.5 à 5 2. Critère Prix des prestations : 40/100 points. P = 40 x Pmini / Pc Pmini = Prix mini Pc = Prix candidat 3. Critère Valeur technique : 50/100 points. – Sous-critère Adéquation des moyens humains et organisation du groupement avec la complexité de l’opération /20 points – Sous-critère Organisation et mode de fonctionnement pendant l’opération /20 points – Sous-critère Pertinence des références fournies par le candidat sur les opérations similaires /10 points Date limite de réception des offres : 20/12/2023 à 11 : 00 Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d’acheteur https://www.marches-securises.fr Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Mamoudzou La transmission des candidatures se fait obligatoirement par voie électronique via le profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr/.