Carousel – Annonces légales Mayotte

Accueil recherche Marché de travaux Construction du siège de la 3CO – LOT N° 09 : CHARPENTE

Private

5 jours il y a

11 Vues

Construction du siège de la 3CO – LOT N° 09 : CHARPENTE

Marché de travaux

Description

Communauté de Commune Centre Ouest (3CO)

1444 Avenue du Lac Mroalé

97680 TSINGONI

Pouvoir adjudicateur : Communauté de Commune Centre Ouest (3CO)

1444 Avenue du Lac Mroalé

97680 TSINGONI

Téléphone : (+262) 269.63.76.76

Adresse internet : https://www.3co-mayotte.fr/

L’avis concerne un marché.

La Construction du siège de la 3CO – Construction du siège de la 3CO – LOT N° 09 : CHARPENTE

Lieu principal d’exécution : Route du golf Combani 97680 Tsingoni

Code NUTS : FRY50

CPV principal : 44230000-1

Les prestations sont traitées à prix forfaitaires.

Procédure : MAPA ouvert

Critères d’attribution (voir règlement de consultation pour les détails)

Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :

1. Critère Délai d’exécution : 10/100 points.

Délai calendrier détaillé proposés pour assurer les travaux dans les délais impartis (délais de commande, approvisionnement du chantier, travaux) noté sur 10 points :

– Délai (hors période de préparation) /5points

– Planning prévisionnel : /5points

• Absence de calendrier prévisionnel : 0

• Incohérence du délai proposé par rapport au délai moyen de toutes les offres sans justification : 1 à 2

• Validation du calendrier du Maître d’œuvre CCAP durée : 2.5

• Production d’un calendrier cohérent : 3 à 4

• Production d’un calendrier cohérent et justifié (par des rendements par exemple) : 4.5 à 5

2. Critère Prix des prestations : 40/100 points.

P = 40 x Pmini / Pc

Pmini = Prix mini

Pc = Prix candidat

3. Critère Valeur technique : 50/100 points.

– Sous-critère Adéquation des moyens humains et organisation du groupement avec la complexité de l’opération /20 points

– Sous-critère Organisation et mode de fonctionnement pendant l’opération /20 points

– Sous-critère Pertinence des références fournies par le candidat sur les opérations similaires /10 points Date limite de réception des offres : 20/12/2023 à 11 : 00

Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d’acheteur https://www.marches-securises.fr

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Mamoudzou

La transmission des candidatures se fait obligatoirement par voie électronique via le profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr/.

Buy Now Pay Later

Prix *

Interest Rate *

Period (months)

Down Payment

€

Monthly Payment -

Total Interest -