Travaux d’extension de l’éclairage public dans les villages de la commune de Mamoudzou

Accueil recherche Marché de travaux Travaux d’extension de l’éclairage public dans les villages de la commune de Mamoudzou

Marché de travaux

TELECHARGER

Private

7 mois il y a

545 Vues

Ville de Mamoudzou

Membre depuis: 9 mois

Utilisateur déconnecté

Voir les annonces

Travaux d’extension de l’éclairage public dans les villages de la commune de Mamoudzou

Description

Ville de Mamoudzou (976)

Rue du Commerce BP 01

97600 Mamoudzou

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE TRAVAUX

Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Ville de Mamoudzou (976) Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20000883700011 Code postal / Ville : 97600 Mamoudzou

Groupement de commandes : non

Section 2 : Communication

Moyens d’accès aux documents de la consultation

Lien vers le profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : oui Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non Nom du contact : RAMA Noussra – Mail : r.noussra@mamoudzou.yt

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle : Renvoie au Règlement de la Consultation.

Capacité économique et financière : Renvoie au Règlement de la Consultation. Capacités techniques et professionnelles : Renvoie au Règlement de la Consultation.

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Vendredi 23 juin 2023 – 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : non Possibilité d’attribution sans négociation : oui L’acheteur exige la présentation de variantes : non

Critères d’attribution : Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

Pour tous les lots

Critères Pondération

1-Prix des prestations 50.0 % 2-Valeur technique 30.0 % 3-Délai d’exécution 20.0 %

Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de report) seraient constatées dans l’offre du candidat,

l’entreprise sera invitée à confirmer l’offre rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux d’extension de l’éclairage public dans les villages de la commune de Mamoudzou. Classification CPV : 09310000

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : Travaux d’extension de l’éclairage public dans les villages de la commune de Mamoudzou.

– L’ensemble des projets ont été définis en alimentation aérienne avec des modules de télégestion dans les armoires et à chaque point lumineux.

– Les niveaux d’éclairement respecteront les prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.

– Apporter un sentiment de sécurité aux administrés habitants dans les zones plus ou moins éloignées,

Lieu principal d’exécution : Mamoudzou

Durée du marché (en mois) : 6

Valeur estimée hors TVA : 1333300 euros La consultation comporte des tranches : non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non Marché alloti : oui

Section 5 : Informations sur les lots

LOT :

lot 1 village de Kaweni Classification CPV : 34993000

Valeur estimée du lot hors TVA : 107500 euros Lieu d’exécution du lot : kaweni

LOT :

lot 2 village de Cavani Classification CPV : 34993000

Valeur estimée du lot hors TVA : 150800 euros Lieu d’exécution du lot : Cavani